Anahtar kelimeler: Yazildiği Başkan Katip Devri Hisse Menfi Devir Üye Ankara İnşaat
T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 21. HUKUK DAİRESİ █████████ Esas ████████ Karar
T.C.ANKARABÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ21.HUKUK DAİRESİESAS NO
: █████████KARAR NO
: ████████TÜRK MİLLETİ ADINAKARARBAŞKAN
: ... ...ÜYE
: ... ...ÜYE
: ... ...KATİP
: ... ...İNCELENEN DOSYANINMAHKEMESİ
: ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİKARAR TARİHİ
: █████/2022NUMARASI
: ████████ Esas ████████ KararDAVA
: Menfi Tespit (Hisse Devir Sözleşmesinden Kaynaklanan)DAVA TARİHİ
: █████/2020KARAR TARİHİ
: █████/2026GEREKÇELİ KARARINYAZILDIĞI TARİH
: █████/2026Taraflar arasındaki menfi tespit istemine ilişkin davanın yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı gerekçeyle davanın kabulüne yönelik verilen hükme karşı, davalı tarafından süresinde istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.DAVADavacı dava dilekçesinde özetle; Tarafına ait inşaat ile yüklenici şirketin davalıya devri konusunda protokol düzenlendiğini, protokol gereğince devir öncesine ait borç bulunması halinde sorumlu olacağının, devirden sonraki borçlardan ise davalının sorumlu olacağının kabul edildiğini, protokole dayalı alacak bulunmadığından alacağın tahsili istemiyle başlatılan Ankara 9. İcra Dairesi'nin █████████ esas sayılı takibi nedeni ile davalıya borçlu olmadığının tespitine, davalı aleyhine %20 tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.CEVAPDavalı cevap dilekçesinde özetle; açılan davayı kabul etmediklerini, protokol gereği edimlerini yerine getirdiğini, protokolden sonra davacı şirket temsilcisinin arsa sahipleri tarafından azledildiğini, bunun üzerine inşaatın durduğunu, kendisinin arsa sahipleri ile anlaşarak inşaattaki gecikme nedeni ile 250.000,00 TL ödenmesinin kararlaştırılarak arsa sahiplerine bu ödemenin yapıldığını, bu bedelin davacının sorumluluğunda olduğunu, davacıya ihtarname keşide edildiğini, ödeme yapılmaması üzerine icra takibi başlatıldığını savunarak davanın reddini istemiştir.İLK DERECE MAHKEMESİ KARARIMahkemece; arsa sahibi tanıklar beyanı, incelenen makbuzların protokolden kaynaklı olup olmadığının anlaşılamadığı, davacı tarafından, arsa sahiplerine yapılan ödemenin hava parası olduğunun iddia edildiği, ispat külfeti kendisinde bulunan davalı tarafından ise aksinin ispatlanamadığı gerekçesiyle; "davanın kabulü ile ödemenin protokol gereği kimin sorumluluğunda olduğu yargılama ile belirlendiğinden ve davalının kötü niyetli takip yaptığı ispatlanamadığından davalı aleyhine kötü niyet tazminatına hükmedilmesine yer olmadığına karar" dair karar verilmiş, karara karşı davalı tarafça istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.İSTİNAF SEBEPLERİDavalı istinaf dilekçesinde özetle; Dava dışı ... İnş. Tic. A.Ş. İle arasında şirketin hisselerinin ve dolaylı olarak yüklendiği işlerin davalı yana devri hususunda anlaşma sağlanması ile şirketin yaptığı inşaatın da üstlenildiğini, ancak taraflar arasındaki protokol ile kararlaştırıldığı üzere arsa sahipleri ile dava dışı ... şirketi arasında yapılan sözleşme şartlarına istinaden işbu protokol öncesi doğmuş veya arsa sahipleri ile yapılmış olan sözleşme nedeni ile doğacak olan gecikme cezaları, arsa sahibi tarafından kira talebi, geriye dönük emlak vergisi ve belediyelerce kesilmiş cezalar vergi dairesi tarafından çıkan vergiler ve arsa ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan kesilmiş olan cezalar vs. tamamından davacı ... İnş. Tahh. ve Tic. Ltd.Şti. ve onu temsilen ...'in yükümlü/sorumlu olduğunun kararlaştırıldığını, protokole istinaden üzerine düşen ödeme yükümlerini eksiksiz yerine getirdiğini, ancak protokolden sonra arsa sahipleri tarafından davacı şirket yetkilisi ...'in inşaattaki işlerin takibi için verilen vekaletnameden azledilmesiyle kendisinin de azledildiğini, bunun üzerine inşaatın durması ile iş yapamaz hale geldiğini ve arsa sahiplerinin gecikme nedeni ile kendisinden 250.000,00 TL kira bedeli talep etmesi üzerine inşaata devam edebilmek amacıyla arsa sahiplerine 250.000,00 TL ödeme yaptığını, arsa sahipleri ile müteahhit arasındaki satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi nedeni ile arsa sahiplerine ödediği bedelin sebepsiz zenginleşme hükümlerine ve protokolde kararlaştırılan hükümlere göre tazmini istemiyle takip başlattığını, talep edilen alacakta hukuka aykırılık bulunmadığını ileri sürmüştür.HUKUKİ NİTELENDİRME, DELİLLERİN VE İSTİNAF SEBEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİDava, şirket hisse devrine ilişkin protokol kapsamında devir öncesi borçlardan kaynaklanan alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibi nedeni ile borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir.6100 Sayılı HMK'nın 355.maddesi gereğince, istinaf incelemesinin istinafa gelen tarafın sıfatı ile istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak kamu düzenine aykırılık bulunup bulunmadığı hususu gözetilerek ilk derece mahkemesinin taraflar arasındaki ihtilafta görevli mahkeme oluşu ve eldeki davada kesin yetki kuralına da aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla işin esasına girilerek yapılan incelemede;Taraflar arasında █████/2016 tarihli protokol düzenlenerek davacıya ait ... Sermayesi İnşaat Ticaret Anonim Şirketi (yeni unvanı ... İnşaat Ticaret Anonim Şirketi) ve şirketin yüklenicisi olduğu inşaatın davalıya devrinin kararlaştırıldığı, protokol gereklerinin taraflarca yerine getirildiği konusunda bir uyuşmazlık bulunmadığı anlaşılmaktadır.Uyuşmazlık; sözü edilen █████/2016 tarihli protokol sonrası devralınan dava dışı şirket tarafından kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında üstlenilen işe ilişkin olarak dava dışı şirketin arsa sahipleri tarafından vekaletten azli ile dava dışı şirketle birlikte şirkete ait inşaat işlerini de devralan davalının da söz konusu vekaletten azli sonucunda, davalı yanca, arsa sahiplerine verilen 250.000,00 TL tutarın hava parası niteliğinde olup olmadığı, protokol hükümleri kapsamında davacı yanca yüklenilen bir edim niteliğinde olup olmadığı, davalının yaptığı bu ödemeyi davacı yandan sebepsiz zenginleşme ve protokol hükümleri kapsamında talep edip edemeyeceği hususlarına ilişkindir.Protokoldeki "İş bu protokol tarihi öncesinde ... ... AŞ ve ... Yapı İnş. ... Ltd. Şti ve arsa sahipleri ... ve ... arasında yapılan sözleşme şartlarına istinaden iş bu protokol öncesi doğmuş ve doğacak gecikme cezası, arsa sahibi tarafından kira talebi ... vs. tamamından ... Ser. İnş. Tic. AŞ ve ... Yapı İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti. Temsilen ... yükümlüdür " hükmüne dayalı olarak davalı yanca, dava dışı arsa sahiplerine ödenen 250.000,00 TL ve ferilerinin tahsili istemiyle davacı şirket aleyhine dava konusu takibin başlatıldığının ileri sürüldüğü anlaşılmaktadır.Ne var ki davalı yanca, mahkemece verilen kesin süre içerisinde dayanak protokolün dosyaya ibraz edilmediği, mahkemece, dayanak makbuzlar ile protokolün bağlantısının denetlenemediği, bu nedenle mahkemece, ispat yükü kendisinde bulunan davalı yanın, menfi tespit davasında takibe dayanak alacak yönünden iddiasını ispat edemediği gerekçesiyle yazılı olduğu üzere davanın kabulüne yönelik karar verildiği anlaşılmaktadır.Bilindiği üzere ispat hakkı, adil yargılanma ve hukuki dinlenilme hakkının bir gereği olup yasalarımızda düzenlenmiştir. İspatın konusu, uyuşmazlığın çözümünde etkili olan, tarafların anlaşamadığı ve çekişmeli olan vakıalardır. Herkesçe bilinen vakıalar ile ikrar edilmiş olan vakıalar ise, çekişmeli olmadığından ispat konusu değildir. Türk Medeni Kanunu'nun 6. maddesine göre "Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür." 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 190.maddesi gereğince de, "İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. Kanuni bir karineye dayanan taraf, sadece karinenin temelini oluşturan vakıaya ilişkin ispat yükü altındadır. Kanunda öngörülen istisnalar dışında, karşı taraf, kanuni karinenin aksini ispat edebilir."Menfi tespit davalarında da HMK'nın ispata ilişkin genel kuralları geçerlidir. Bu davalarda davacı taraf, borçlu olmadığını iddia ettiğine göre olumsuz bir durumun ispatı mümkün olmadığından kural olarak ispat yükü alacaklıya aittir. Başka bir ifade ile, menfi tespit davasında hukuki ilişkinin varlığını ispat yükü alacaklıdadır.Kural olarak menfi tespit davasında davacı, dava konusu borcun hiç doğmadığını davalı ile arasında hiçbir hukuki ilişki bulunmadığını ileri sürerse ispat yükü davalıya aittir. Zira hukuki ilişkinin varlığını ileri süren davalıdır. Ancak davacı hukuki ilişkinin varlığını kabul edip başka bir nedenle geçersiz olduğunu (ya da sona erdiğini) ileri sürerse, bu durumda ise ispat yükü davacıdadır. Davacı bu durumda, varlığını kabul ettiği hukuki ilişkinin sona erdiğini ileri sürmekle ispat yükünü de üzerine almış olur. (Bkz. Y. HGK'nun 05.11.2013 Tarih ████████ E 630 K sayılı ilamı)Bu açıklamalardan sonra somut olaya bakılacak olursa; dosya kapsamı, mevcut delil durumu, davalı yanca, █████/2016 tarihli protokole dayalı devralınan inşaata ilişkin arsa sahiplerine gecikme nedeni ile kira bedeli ödendiği iddiası ile alacaklı olunduğunun iddia edilmesi üzerine davacı yanca, protokol hükümlerinin taraflarca eda ile sonlandırıldığının ve söz konusu borca ilişkin taraflar arasında yeni bir hukuki ilişki bulunmadığının savunulması, taraflar arasındaki █████/2016 tarihli protokol uyarınca edimlerin karşılıklı ifa edildiği hususunda taraflar arasında bir ihtilaf bulunmadığının dosya kapsamından açıkça anlaşılması, davalı yan ile, ... İnş. Tic. A.Ş' nin davacı yandan devir alınması ve taraflarca edimlerin karşılıklı yerine getirilmesi sonrası, arsa sahipleri arasında yeni bir arsa karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığının dosya kapsamından anlaşılması, bu hususun davalının da kabulünde olması, mahkemece, sunulan ödeme makbuzları kapsamından arsa sahiplerine yapılan ödemelerin, sözü edilen █████/2016 tarihli protokolden kaynaklı olup olmadığının, bir başka deyişle makbuz karşılığı davalı yanca, protokol sonrası yeniden imzalanan sözleşme uyarınca artık akidi olan dava dışı arsa sahiplerine yapıldığı anlaşılan 100,000,00 TL fazla işler bedeli ile 150.000,00 TL gecikmeden kaynaklanan tazminat toplamı 250.000,00 TL'nin, █████/2016 tarihli protokol ile ilintili olduğunun ispatlanamaması, davalı yanca tanık dinletildiği anlaşılmakta ise de elde ki davanın tanıkla ispata elverişli bulunmadığı gibi davalı yanca verilen kesin sürede iddiasına dayanak protokolün bir örneğinin sunulamaması nedeniyle protokol hükümleri ile makbuzlar arasındaki bağın mahkemece tespit edilememesi, ispat yükünün davalı alacaklı üzerinde olduğunun kabulünün gerekmesi, davalı yanca, davalı arsa sahiplerine ödeme yapıldığına ilişkin makbuz dosyaya sunulmuş ise de ödeme makbuzu/ dekontlar kapsamıyla davalı yanca sunulan █████/2017 tarihli yeni kat karşılığı inşaat sözleşmesinde ödemenin sebebinin net olarak belirtilmediğinin anlaşılması, dayanak olduğu belirtilen protokolün de davalı yana verilen ihtaratlı kesin süreye rağmen dosyaya sunulmaması gözetildiğinde; davacının, ödemeleri davalı yanın savunmasında bildirdiği üzere taraflar arasında düzenlenen protokol gereği yaptığını usulünce ispatlayamadığına yönelik mahkeme kabulünde bir isabetsizlik görülmemesi ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.HÜKÜM
: Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;1-Davalı tarafın istinaf başvurusunun HMK'nın 353/(1)-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,2-Davalıdan alınması gereken 19.599,82-TL harçtan peşin alınan 4.899,96-TL'nin mahsubu ile bakiye 14.899,86-TL harcın davalıdan alınıp Hazine'ye gelir kaydına,3-Davalı tarafça yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,4-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından taraflar yararına vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda HMK'nın 361. maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Yargıtay'da temyiz kanun yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi. █████/2026Başkan- ... Üye - ... Üye - ... Zabıt Katibi-...... ... ... ...