yüzüncüyıl hidro maçka uzatım regülatörü önlisansa önlisansın hes planlanan mücbir

Anahtar kelimeler: Yüzüncüyıl Hidro Maçka Uzatım Regülatörü Önlisansa Önlisansın Hes Planlanan Mücbir

Danıştay 13. Daire Başkanlığı ████████ E. , █████████ K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No

:████████

Karar No

:█████████

TEMYİZ EDEN (DAVALI)

: ... Kurumu

VEKİLİ

: Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI)

: ... Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti.

...

İSTEMİN KONUSU

: ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ

Dava konusu istem

: Davacı tarafından, Trabzon ili, Maçka ilçesinde kurulması planlanan Yüzüncüyıl Regülatörü ve Hidro Elektrik Santrali (HES) projesi için verilen ... tarih ve ... sayılı önlisansa yönelik süre uzatım talebinde belirtilen gerekçelerin mücbir sebep olarak kabul edilmemesi ve süre uzatım talebinin reddi ile anılan önlisansın █████/2019 tarihinde sona erdiğinin tespitine ve davalı Kuruma sunulmuş olan 184.400,00-TL tutarındaki teminat mektubunun irat kaydedilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun ... tarih ve... sayılı kararı ile bu karara yapılan itirazın reddine ilişkin ... tarih ve ... sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti

:... İdare Mahkemesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararda; davacı şirkete ... tarih ve ...sayılı Kurul kararı ile Yüzüncüyıl Regülatörü ve HES projesi için 30 (otuz) ay süreli ... tarih ve ... numaralı önlisans verildiği, önlisans verildiğinin bildirimine ilişkin ... tarih ve ... sayılı yazının davacı şirketin adresine gönderildiği, ancak tebliğ edilemediği, söz konusu bildirim yazısının şirket yetkilisine █████/2019 tarihinde davalı idarede elden teslim edildiği, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde sürelerin tebliğ tarihinden itibaren başlayacağının açıkça düzenlendiği, dolayısıyla mevzuatta öngörülen sürelerin önlisans verilmesine ilişkin Kurul kararının davacı şirkete tebliğ tarihinden itibaren başlayacağı, söz konusu önlisans kararı █████/2019 tarihinde tebliğ edilmiş olduğundan önlisansın iptal edildiği █████/2019 tarihi itibarıyla ... tarih ve... sayılı Kurul kararında belirlenmiş olan 30 aylık sürenin dolmadığı, öte yandan dava konusu projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün ... tarih ve ... sayılı yazısı ile sonlandırılmasına rağmen davalı idarece, █████/2016 tarihli Kurul kararı ile projeye ilişkin önlisans verilerek davacı şirkete ÇED sürecine yönelik yeniden ilgili idareye başvurma hakkının tanınmış olduğu hususları karşısında dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucunda verılmıştır.

Belirtilen gerekçelerle hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti

: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu ve davalı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI

: Davalı idare tarafından, harçtan muaf olduklarından aleyhlerine harca hükmedilemeyeceği, lisansta belirtilen adrese tebligat yapıldığı ve iade geldiği, adres değişikliğinin olmadığı, davacının gerekli dikkat ve özen göstermediği, lisansların veriliş tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği, davacının Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17. maddesinde sayılan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmediği, dava konusu işlemlerin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI

: Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...'NUN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE

ESAS YÖNÜNDEN

MADDİ OLAY

Davacı şirkete, Trabzon ili, Maçka ilçesinde kurulması planlanan Yüzüncüyıl Regülatörü ve HES projesi için üretim lisansı verilmesinin uygun bulunduğuna yönelik ...tarih ve ...sayılı Kurul kararı alınmış, ... tarih ve... sayılı Kurul kararı ile de Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin Geçici 8. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca uygun bulma kararı kaldırılarak anılan projeye ilişkin üretim lisansı başvurusunun önlisans başvurusu olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Önlisans başvurusuna ilişkin belgelerin █████/2016 tarihinde davalı idareye sunulması üzerine ... tarih ve... sayılı Kurul kararı ile davacı şirkete, dava konusu proje için 30 (otuz) ay süreli ... tarih ve ... sayılı önlisans verilmiştir. Davacı tarafından █████/2019 tarihli dilekçe ile, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin HES'lere karşı olumsuz tutumu nedeniyle ÇED sürecinin durdurulduğu ve devam ettirilemediği, ayrıca şirket ortaklarının ceza yargılaması nedeniyle tutuklu kaldıkları sürece kısıtlı olduklarından yükümlülüklerin yerine getirilemediği, belirtilen sebepler ile tutukluluk ve yargılama süresinde geçen 22 aylık sürenin 30 aylık önlisans süresine ek olarak verilmesi talep edilmiş, davalı idarece, süre uzatım talebinin değerlendirilmesi aşamasında ÇED süreci ile ilgili iddialar hakkında Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne █████/2019 tarihli yazı ile görüş sorulduğu, anılan idarenin... tarih ve ... sayılı yazısıyla, ÇED sürecinin durdurulmasına konu hususlar için proje sahibine verilen 90 günlük süre zarfında herhangi bir gelişme olmadığı, ilave bilgi ve belge sunulmadığı için ... tarih ve ... sayılı yazı ile sürecin sonlandırıldığının bildirildiği, ayrıca önlisans süreci içerisinde ÇED kararı alınması için gerekli başvurunun ilgili idareye yapıldığına ilişkin Kuruma bilgi ve belge sunulmadığı, diğer yükümlülüklerden olan projeye yönelik imar planları, proje onayı, dağıtım sistemine bağlantı anlaşması, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile su kullanım anlaşması imzalanması hususlarında herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı, şirket ortaklarının tutukluluk süresi █████/2018 tarihinde sona erdikten sonra 14 ay, █████/2018 tarihinde beraat kararı verildikten sonra 5 ay süre kaldığı, davacının yükümlülüklerine ilişkin gerekli özen ve dikkati göstermediği değerlendirilerek ... tarih ve... sayılı Kurul kararı ile, davacının süre uzatımı talebinde ileri sürdüğü gerekçelerin mücbir sebep olarak kabul edilmemesine, süre uzatım talebinin reddedilmesine, önlisansın █████/2019 tarihinde sona erdiğinin tespitine ve önlisans kapsamında sunduğu 184.400,00-TL tutarındaki teminat mektubunun irat kaydedilmesine karar verilmiş, bu karara yapılan itirazın ... tarih ve ... sayılı Kurul kararıyla reddedildiğinin ... tarih ve ... sayılı işlemle bildirilmesi üzerine bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun "Önlisans esasları" başlıklı 6. maddesinde, "1) Üretim lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişiye öncelikle, üretim tesisi yatırımına başlaması için mevzuattan kaynaklanan izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri edinebilmesi ve üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkını elde edebilmesi için Kurum tarafından belirli süreli önlisans verilir. Önlisansa ilişkin aşağıda belirtilen hususlar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir: a) Başvuru, değerlendirme ve teminat mektubu usul ve esasları ile önlisansın verilmesi, tadili, sona ermesi, iptali, süresi ve süre uzatımı hâllerinde uygulanacak usul ve esaslar. b) Önlisansın iptali ve sona ermesinin hüküm ve sonuçları. c) Önlisans sahibi tüzel kişilerin önlisans kapsamında sahip oldukları haklarına, yükümlülüklerine, sermaye yeterliliklerine ilişkin usul ve esaslar. (2) Önlisans süresinde; gerekli izin, onay, ruhsat veya benzeri belgeleri alamayan, üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkını elde ettiğini tevsik edemeyen, Kurum tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen tüzel kişiye lisans verilmez. (...) (5) Önlisansın süresi mücbir sebep hâlleri hariç yirmi dört ayı geçemez. Kurul, kaynak türüne ve kurulu güce bağlı olarak bu süreyi yarısı oranında uzatabilir. (6) Önlisansın, önlisans sahibi tüzel kişiden kaynaklanmayan bir nedenle iptal edilmesi veya sona ermesi hâlinde ilgilisinin teminatı iade edilir. (7) Önlisans, süresi uzatılmadığı takdirde süresinin bitiminde, önlisans sahibi tüzel kişinin talebi veya iflası hâlinde kendiliğinden sona erer. (8) Önlisans için başvuran tüzel kişiden, önlisans süresinde yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ikmal etmemesi hâlinde irat kaydedilmek üzere, kurulmak istenen üretim tesisinin niteliği ve büyüklüğüne göre yönetmelikle belirlenecek miktarda teminat mektubu alınır.(...)" kurallarına yer verilmiştir.

█████/2013 tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin "Önlisans ve lisans işlemlerine ilişkin kararların yürürlüğe girmesi" başlıklı 11. maddesinde," Önlisans ve lisans, üzerinde kayıtlı olan yürürlük tarihinde yürürlüğe girer ve önlisans ve lisans sahibinin önlisans ve lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, bu Yönetmelikte farklı bir şekilde belirlenmedikçe, bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır. (2) Tadil, lisans yenileme ve sona erme ile iptal kararları, kararda aksi belirtilmediği sürece, kararın alındığı tarihte yürürlüğe girer"; işlem tarihindeki haliyle "Önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler" başlıklı 17. maddesinde , "(1) Önlisans sahibi tüzel kişi, önlisansa konu üretim tesisinin yatırımına başlanabilmesi için önlisans süresi içerisinde aşağıdaki iş ve işlemleri tamamlamakla yükümlüdür:

a) Üretim tesisinin kurulacağı sahanın önlisans sahibi tüzel kişinin mülkiyetinde olmaması halinde, söz konusu sahanın mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi, hidroelektrik santrallerinde su tutma alanları ile ilgili olarak kamulaştırma kararının alınması, kömür veya asfaltit, bitümlü şist, bitümlü şeyl gibi yerli yakıt türlerine dayalı termik santral projelerinin kül sahaları için kamulaştırma kararlarının ve/veya orman ön izinlerinin alınması, nükleer santrallerde üretim tesisinin kurulacağı sahaya ilişkin tahsis işlemlerinin yapılması.

b) Kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin imar planlarının onaylanması.

c) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan ön proje veya proje veya kat’i proje onayının alınması.

ç) Bağlantı anlaşması için TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine başvurunun yapılması.

d) Rüzgar enerjisine dayalı önlisansa konu üretim tesisi için Teknik Etkileşim İzninin alınması.

e) Rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal, biyokütle veya 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının IV. Grup madenler başlıklı bendinin (b) alt bendi kapsamında belirtilen yerli kaynaklara dayalı başvurular için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması.(...)

(2) Önlisans sahibi tüzel kişiler, önlisans verilmesine ilişkin Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren;

a) Rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal veya 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin IV. Grup madenler başlıklı bendinin (b) alt bendi kapsamında belirtilen yerli kaynaklara dayalı üretim tesisleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması amacıyla doksan gün içerisinde,

b) Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri için Teknik Etkileşim İzninin alınması amacıyla yüz seksen gün içerisinde,

ilgili kuruma başvurmak zorundadır. (...)"; "Önlisansın tadil edilmesi" başlıklı 18. maddesinde,"...(3) Önlisans süresi, 35 inci maddede belirtilen mücbir sebepler kapsamında tadil edilebilir. YEKA için verilen önlisanslarda YEKA Yönetmeliği uyarınca Yurt İçinde Üretim Karşılığı Tahsis veya Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis kapsamında belirlenen yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilememesi halinde iş programı kapsamındaki gecikmelere ilişkin YEGM’e sunulan savunma veya açıklama ve önlem tekliflerinin yeterli görülmesi halinde işbu savunmaya veya açıklama ve önlem tekliflerine konu iş programı gecikmesinin önlisans süresinde en fazla otuz altı aya kadar olan kısmı söz konusu savunma veya açıklama ve önlem tekliflerinin Kurul tarafından uygun bulunması, otuz altı ayı geçen kısmı için söz konusu savunma veya açıklamaların mücbir sebepler çerçevesinde gerçekleştiğinin Kurul tarafından tespiti halinde Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda önlisans süresi uzatılabilir. ..."; "Önlisansın sona ermesi ve iptali" başlıklı 19. maddesinde, "... (2) Önlisans; a) Süresi uzatılmadığı takdirde süresinin bitiminde, b) Önlisans sahibi tüzel kişinin talebi veya iflası hâlinde, c) Önlisans sahibi tüzel kişinin üretim lisansı alması hâlinde, kendiliğinden sona erer."; "Yükümlülüklerin ertelenmesi, askıya alınması ve kaldırılması" başlıklı 35. maddesinde, "(1) Önlisans ve lisans sahibinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri, mücbir sebep hallerinde, etkilendikleri oranda, mücbir sebebin etkileri giderilinceye kadar, Kurul kararıyla ertelenebilir veya askıya alınabilir. (2) Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için; olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve tüm önlemleri almış olmasına karşın olayın önlenemeyecek, kaçınılamayacak ve öngörülemeyecek olması ve bu durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesi gerekir. (...)"; "Teminatın iadesi ve irat kaydedilmesi" başlıklı 45. maddesinin birinci fıkrasında, "(1) Önlisans başvurularında, 12 nci madde kapsamında Kuruma sunulan teminat,

a) Aşağıdaki hallerde ilgili tüzel kişiye iade edilir:

1) (b) bendinin (6) numaralı alt bendi hükmü saklı kalmak üzere, önlisans başvurusundan vazgeçilmesi veya önlisans başvurusunun reddedilmesi.

2) Önlisansın, önlisans sahibi tüzel kişiden kaynaklanmayan bir nedenle sona ermesi veya erdirilmesi.

b) Aşağıdaki hallerde irat kaydedilir

1) Önlisans sahibinin 20 nci maddede belirtilen süre içerisinde üretim lisansı başvurusunda bulunmaması.

2) Önlisans sahibinin, önlisans süresinde yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmemesi." kuralları yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME

Elektrik üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere üretim tesisi yatırımlarına başlayabilmeleri için üretim tesisi projesinin kaynak türü ve kurulu gücüne bağlı olarak, mücbir sebep halleri hariç otuz altı ayı geçmemek üzere Kurul kararı ile önlisans verilebileceği, önlisansın üzerinde kayıtlı olan yürürlük tarihinde yürürlüğe gireceği ve önlisans sahibinin hak ve yükümlülüklerinin bu tarihten itibaren geçerlilik kazanacağı, önlisans sahiplerinin belirlenen süre içerisinde, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17. maddesinde sayılan üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkının alınması, üretim tesisine ilişkin imar planlarının onaylanması, ÇED kararının ve proje onaylarının alınması gibi birtakım yükümlülükleri tamamlanması gerektiği, mevzuattan kaynaklanan bu yükümlülüklerin mücbir sebep hallerinde etkilenilen oranda ve mücbir sebebin etkileri giderilinceye kadar Kurul kararıyla ertelenebileceği ve askıya alınabileceği, mücbir sebep hallerinin bulunması durumunda önlisans süresinin uzatılmak suretiyle tadil edilebileceği, böyle bir süre uzatımı yapılmadığı takdirde önlisansın sürenin bitiminde kendiliğinden sona ereceği, önlisans sahibinden kaynaklanan bir nedenle önlisansın sona ermesi veya erdirilmesi durumunda idareye sunulan teminatın irat kaydedileceği anlaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, davacıya verilen... tarih ve ... sayılı önlisansta, Yüzüncüyıl Regülatörü ve HES üretim tesisinin yatırımına başlanabilmesi için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi amacıyla █████/2016 tarihinden itibaren 30 ay süreli olarak bu önlisansın ... tarih ve ... sayılı Kurul kararı ile verildiğinin belirtildiği, davacının süre uzatımını talep ettiği █████/2019 tarihine kadar yükümlülükleriyle ilgili herhangi bir bilgi ve belgeyi idareye sunmadığı, şirket ortaklarının tutukluluğunun ve ÇED ile ilgili sürecin mücbir sebep oluşturmayacağı değerlendirmesiyle talebin reddedildiği, davacının önlisans yükümlülükleri kapsamında gerekli özen ve dikkati göstermediği ve 30 aylık sürenin sonunda önlisansı kendiliğinden sona erdiğinden bahisle önlisansın █████/2019 tarihinde sona erdiğinin tespitine ve önlisansın sona ermesi davacıdan kaynaklanmayan bir sebebe dayanmadığı için teminatın irat kaydına karar verildiği anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesince, davacıya 30 ay süreli önlisans verildiğine dair Kurul kararının bildirilmesine yönelik ... tarih ve... sayılı yazının tebliğ edilmediği ve önlisans süresinin başlamadığı, bu yazının █████/2019 tarihinde elden teslim alınmasıyla süre başlayacağından önlisans süresinin sona ermediği gerekçesi ile dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir. Ancak anılan bildirim yazısının Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca önlisans alma tarihinden itibaren doksan gün içerisinde ÇED Yönetmeliği kapsamında gerekli kararın alınması için ilgili kuruma başvuru yapıldığının idareye bildirilmesine yönelik olduğu, önlisans süresinin başlama tarihinin tayinine yönelik bir düzenleme olmadığı, zira bu hususun bahsi geçen Yönetmeliğin 11. maddesinde, önlisansın üzerinde kayıtlı olan tarihte yürürlüğe gireceği şeklinde açıkça düzenlendiği, yine Yönetmeliğin 19. maddesinde, önlisansın süresi uzatılmadığı takdirde süresinin bitiminde sona ereceğinin kurala bağlandığı dikkate alındığında, anılan Mahkemenin dava konusu işlemlerin iptaline yönelik gerekçesinde hukuki isabet görülmemiştir.

Öte yandan, davacı tarafından, dava konusu proje için █████/2016 tarihinde önlisans verilmesi için davalı idareye başvuru yapıldıktan sonra █████/2016 tarihinde 30 (otuz) ay süreli önlisans verilmesi üzerine, █████/2019 tarihine kadar kadar başvurusu ve yükümlülükleri ile ilgili idareye herhangi bir başvuruda bulunmadığı, davacının bir tüzel kişilik olduğu gözetildiğinde şirket ortaklarının tutukluluk durumunun şirketin yükümlüklerini yerine getirmesi bakımından haklı bir neden oluşturmayacağı, ÇED sürecinin sonlandırıldığının... tarih ve ... sayılı yazı ile bildirilmesine rağmen davacı tarafından bu konuda herhangi bir girişimde bulunulmadığı, ilgili Yönetmeliğin 17. maddesinde sayılan diğer yükümlülüklere yönelik herhangi bir başvuru yapıldığı yönünde idareye bilgi ve belge sunulmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının anılan üretim tesisi yatırımlarına başlayabilme konusunda yeterince gayret göstermediği anlaşıldığından, davacının önlisans yükümlülükleri kapsamında gerekli özen ve dikkati göstermediği, süre uzatımında belirttiği sebeplerin mücbir sebep oluşturmayacağı gerekçesiyle talebinin reddedilmesi, 30 aylık sürenin sonunda önlisansının █████/2019 tarihinde sona erdiğinin tespitine ve 184.400,00-TL tutarındaki teminat mektubunun irat kaydedilmesine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu işlemlerin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddine ilişkin temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalının temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:... , K:... sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

3. Davalı idare harçtan muaf olduğundan, temyiz aşamasında yatırılan toplam... -TL harcın istemi halinde davalı idareye iadesine,

4. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, █████/2024 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.