Özet: Bu taşınmaz satış protokolü, satıcının borçsuz bir gayrimenkulü alıcıya 1.600.000 TL karşılığında, belirlenen ödeme planı dahilinde satmayı, inşaatı Mart 2025te başlayıp Mart 2026da teslim etmeyi, iskan ve abonelik süreçlerini üstlenerek tüm giderlerini karşılamayı, gecikme durumunda aylık kira bedeli ve inşaat gecikmesi halinde ek gecikme cezası ödemeyi taahhüt ettiği; alıcının ise ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satıcının sözleşme ihlalleri durumunda fesih hakları ile tarafların sözleşmeden haksız dönmeleri halinde 300.000 TL cezai şart ödemeyi kabul ettikleri, anlaşmazlıkların Aydın mahkemelerinde çözüleceği hükümleri içeren detaylı bir gayrimenkul alım-satım sözleşmesidir.