İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesinden; eser sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davasında, birleştirilen dosyanın kesinleştirme işlemleri için iadesine dair karar.
Özet: Davacı, müvekkili ile davalı yüklenici arasındaki anahtar teslim güneş enerji santrali kurulumu sözleşmesinde yüklenicinin edimlerini süresinde yerine getirmeyerek büyük zarara yol açtığı gerekçesiyle gecikme cezası, üretim kaybı, fazla ödeme ve bakım onarım bedeli talebinde bulunmuştur; ancak mahkeme, esasa ilişkin karar vermeden önce, başka bir mahkemeden birleştirilen davanın kararının kesinleşme işlemlerinin tamamlanmamış olması nedeniyle o dosyanın ilgili mahkemesine iadesine ve mevcut davanın bu şekilde kapatılmasına karar vermiştir.
T.C.
İZMİR2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİESAS NO : ████████ EsasKARAR NO : ████████DAVA : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)DAVA TARİHİ : █████/2025KARAR TARİHİ : █████/2026Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:DAVA : Davacı vekili, dava dilekçesi ve duruşmalarda özetle; müvekkili ile davalı arasında müvekkilinin iş sahibi, davalının ise yüklenici olduğu 21.12.2021 tarihli ... Sözleşmesi akdedildiği, işbu sözleşmede ... ili ... ilçesi sınırları içerisinde bulunan proje çatısı üzerine 660 kWp elektrik kurulu gücünde ... panellerinden elektrik üretimi yapan ... Santları kurulması ve en az 1000 KVA'yı destekleyecek trafonun anahtar teslimi olacak şekilde projelendirilmesi, proje onaylarının gerekli kurum ve kuruluşlardan alınması, gerekli tüm malzemelerin temini ve tesisi, sistemin kurulması devreye alınması ve teslimine ilişkin edimlerin davalı tarafından üstlenildiği, 21.12.2021 tarihli anahtar teslim niteliğindeki sözleşmenin devamında teslim ve ödeme koşulları ile teknik şartlar ayrıntılı şekilde düzenlendiği, ancak davalı şirketin sözleşmeye aykırı hareket ederek edimlerini süresi içerisinde yerine getirmediği, davalı tarafın sözleşmeye aykırı davranması nedeniyle müvekkilinin büyük oranda zarara uğradığı, davalı tarafından işin tamamlandığı tarih olarak kararlaştırılan 30.06.2022 tarihinden çok sonrasında işi teslim edebildiği, güneş enerji santralinin ilk devreye alındığı tarihin 05.02.2024 olduğundan bahisle fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik 50,00 USD gecikme cezası (cezai şart) alacağı, 50,00 USD üretim kaybı bedeli alacağı, 50,00 USD müvekkili şirket tarafında yapılan fazla ödemelere ilişkin alacak ve 50,00 TL bakım ve onarım hizmet bedelinin temerrüt tarihinden itibaren işletilecek 3095 Sayılı Yasa'nın 4/a maddesi uyarınca devlet bankalarının USD cinsinden açılmış 1 yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava ettiği görülmüştür. 6100 sayılı HMK nun 166/1 maddesinde, aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılan davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebileceği ve bu kararın Anayasa Mahkemesi'nin █████/2025 tarih ve ... Esas ... sayılı kararı ile kanunda yer alan "ve bu karar diğer mahkemeyi bağlar" ibaresinin iptal edildiği, 6100 sayılı HMK nun 342/1 maddesinde ilk derece mahkemelerince verilen nihai kararlara karşı istinaf yoluna başvurabileceği, gerek 6100 sayılı HMK nun 294/1 ve gerekse de öğretide nihai kararın yargılamaya son veren ve hakimin davadan elini çekmesi sonucunu doğuran usule ve esasa ilişkin kararlar olarak tanımlandığı, mahkememiz dosyası ile hukuki ve fiili irtibat bulunduğu tespiti ile mahkememiz dosyası ile birleştirilmesine karar verilen İzmir ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dava dosyasında verilen █████/2026 tarih ve ... Esas ... Karar sayılı ilamının taraflara tebliği ile usulüne uygun olarak kesinleştirilmeden mahkememize gönderildiği, hükmün kesinleşmesine dair işlemlerin hükmü veren mahkemece tamamlanması gerektiğinden birleşen dava dosyasının mahkememiz dosyasından tefriki ile kesinleştirme işlemlerini tamamlamak üzere mahkemesine iadesine karar verilerek aşağıda yazılı karar oluşturulmuştur. HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;Mahkememizin ... Esas sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine karar verilen İzmir .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dava dosyasının hükmün kesinleştirilmesine dair işlemlerin tamamlanmak üzere mahkemesine iadesine, Esasın bu şekilde kapatılmasına, Yargılama harç ve giderleri konusunda dosyanın iade edildiği mahkemece karar verilmesine, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda oy birliği ile karar verildi.█████/2026Başkan ...e-imzalı Üye ...e-imzalı Üye ...e-imzalı Katip ...e-imzalı